Általános Szerződési Feltételek a TESLA Energy Holdingnál
Cikk I.
Általános rendelkezések
1.1 Ezek az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a TESLA Energy Holding-ra vonatkoznak az 1.2 pontban meghatározott feltételek mellett minden szerződésre (a továbbiakban: „Szerződés”), amely alapján a Tesla Energy Holding (a továbbiakban: „Kivitelező”) vállalja, hogy munkát végez a megrendelőjéért (a továbbiakban: „Megrendelő”). A „munka” kifejezés a különböző típusú skálázható akkumulátorrendszerek gyártására vonatkozik (a továbbiakban: „Berendezés”).
1.2 Ezek az ÁSZF csak azokra a Szerződésekre vonatkoznak, amelyek kifejezetten hivatkoznak ezekre az ÁSZF-re. A Szerződés tartalma mindig a Kivitelező által elkészített és az Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján kerül meghatározásra.
Cikk II.
Mű teljesítése
"2.1 Hacsak a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a Mű azon a pillanaton készül el, amikor a Kivitelező telepíti az eszközt a rendeltetési helyen. Hacsak a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a Szállítást a Kivitelező biztosítja a rendeltetési helyre."
2.2 Az adóköteles teljesítés dátuma az eszköz átvételének napja és az eszköz átvételi jegyzőkönyvének aláírásának napja az egyeztetett rendeltetési helyen.
2.3 A kockázat a berendezés károsodásáért áttér a Megrendelőre:
a) Ha a Kivitelező felel a berendezés a Megrendelőhöz történő szállításáért, a szállítóeszköz a berendezéssel az egyeztetett rendeltetési helyen történő átadásának napja.
b) Ha a Megrendelő maga intézi a berendezés szállítását hozzá, akkor a nap, amikor a berendezés az Kivitelező üzemében készen áll a berakásra a Megrendelő szállítójárművére.
2.4 Az eszköz egyedi eszköz, amelyet pontosan a Megrendelő követelményeinek megfelelően gyártottak le, és megfelel azoknak a specifikus igényeinek. Ezért az elkészült előtt az Kivitelezőnél előzetes átvizsgálás történhet. Ebben a folyamatban a Megrendelőnek lehetősége van a munka előrehaladásának figyelemmel kísérésére és az eszköz esetleges módosításainak javaslatára. Ha a szerződő felek egyetértenek az eszköz előzetes átvizsgálatában, az mindig az Kivitelezőnél történik. A Megrendelő köteles biztosítani személyzete elegendő számának jelenlétét az eszköz előzetes átvizsgálatához. A Megrendelőnek időben és a Kivitelező által megadott mennyiségben mintát kell biztosítania az összes olyan komponensről és anyagról, amelyet az eszköz feldolgoz (a berendezés funkcionalitásának reális teszteléséhez).
2.5 A tulajdonjog az eszközhöz csak a munkadíj teljes kifizetése után száll át a Megrendelőre.
2.6 A Kivitelező jogosult írásban igényelni a Megrendelőtől az adott munkafázis befejezéséről szóló megerősítést (például, de nem kizárólagosan, előzetes átvizsgálati jegyzőkönyv, átvételi jegyzőkönyv a berendezés telepítése után stb.). A megerősítés formáját a Kivitelező határozza meg.
Cikk III.
A munkadíj ára
3.1 A munkadíj azon költségeket fedezi, amelyek a Kivitelező által a Szerződésben előírt összes kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Tehát például, ha a Kivitelező köteles a berendezés szállítását a rendeltetési helyre biztosítani, a díj magában foglalja a csomagolás és ezen szállítás költségeit. Azonban a vámtarifával kapcsolatos határon történő berendezés szállításával összefüggő egyéb költségeket mindig a Megrendelő viseli.
3.2 Ha másként nem állapodtak meg, a munkadíj megfizetési határideje 30 nap az adóköteles teljesítés napjától számítva a 2.2. pont szerint.
3.3 A munkadíjhoz hozzáadódik az általános forgalmi adó.
3.4 A Kivitelező fenntartja magának a jogot arra, hogy megváltoztassa az árat, amelyet az ajánlati listában megjelölt, a szerződés megkötésére szolgáló alapján, ha az árváltozás azokon a bemeneti árakon alapul, amelyek szükségesek a berendezés előállításához, és ezeket az árakat a Kivitelező nem tudja befolyásolni. Azokat a változásokat, amelyeket a Kivitelező nem tud befolyásolni, a komponensek árainak több mint 5%-os emelkedésnek tekintik a megrendelési időpontjától számított áratartamig a Kivitelező alvállalkozójának tényleges megrendeléséig. Ebben az esetben a berendezés teljes árát a komponensárak emelkedése növeli. A komponensárak emelkedése esetén a Megrendelőt mindig azonnal értesíti a Kivitelező az árváltozások elfogadásának időpontjában, valamint a tényleges megrendelés időpontjában.
Cikk IV.
A Megrendelő együttműködése
4.1 Azokon túlmenően, amit a Szerződés kifejezetten rögzített kötelezettségeken kívül az Objednávateľ köteles biztosítani a Kivitelező számára minden további együttműködést, amely a Mű teljesítéséhez szükséges. Ha az Objednávateľ nem biztosítja a Kivitelező számára a szükséges együttműködést a Kivitelező írásbeli felszólítására sem 15 napon belül, a Kivitelező jogosult elállni a szerződéstől. Az Objednávateľ jogát a Szerződést más törvény által előírt esetekben való elállásra ez nem érinti.
4.2 Amennyiben a Kivitelező visszalép a Szerződéstől, a Megrendelő köteles a Kivitelezőnek szerződéses bírságot fizetni a munka árának 100%-ában (a megadott ár az áfát nem tartalmazza). A Kivitelező beleegyezésével más megállapodás is létrejöhet, ha a Kivitelező nem költötte el az összes költséget a munka végrehajtására vonatkozóan, amelyeket a szerződésben szerepeltettek, különösen akkor, ha a Megrendelő a munka befejezése előtt kilép a szerződésből. A kétségek kizárása érdekében a szerződő felek kijelentik, hogy mindegyikük úgy véli, a szerződéses bírságot ebben a megállapított összegben tisztességesnek és az erkölcsös üzleti magatartás és jó erkölcs elveivel összhangban állónak tekinti. Tisztázás végett a felek kijelentik, hogy a Berendezés egyedi eszköz, amelyet pontosan a Megrendelő követelményei szerint és az ő specifikus igényeinek megfelelően készítettek. Ezért a berendezés további értékesítése harmadik félnek vagy más felhasználása nem lehetséges. A Kivitelező visszalépése esetén a Megrendelő azonban a szerződéses bírság kifizetése után követelheti a kész berendezés felszabadítását; az ezzel járó költségeket a Megrendelő viseli.
4.3 A Mű teljesítésére vonatkozó határidők és más határidők, amelyeket a Kivitelező köteles betartani a Mű teljesítése során, nem telnek el a Megrendelő késedelme alatt a Megrendelő együttműködésének biztosításában, amelyet a Megrendelőnek a Kivitelezőnek biztosítania kell.
Cikk V.
Hibajegy
5.1 Az alvállalkozó felelős azokért a hibákért, amelyek a berendezésen a munka végrehajtásának pillanatában vannak, valamint azokért a hibákért, amelyek a megállapodott garanciális időszak alatt jelentkeznek rajta (ha megállapodás szerint). A berendezés garanciális időszaka 12 hónap, hacsak az ajánlatban másként nem szerepel.
5.2 Az Megrendelő köteles írásban bejelenteni a hibákat a Kivitelezőnek, és köteles pontosan meghatározni a hiba terjedelmét és jellegét. A Megrendelő igényei a hibákból akkor évülnek el, ha a hibát nem jelenti be a meghatározott módon tíz napon belül attól a naptól számítva, amikor róla szakszerű gondosság alkalmazásával tudomást szerezhetett. Az írásos hibabejelentés esetén a garanciális időszak alatt munkaidőben 7:00 és 17:00 között garantáljuk a reklamációs folyamat elindítását a következő munkanapon 24 órán belül.
5.3 A hibákra vonatkozó igények kielégítésének módját és határidejét a Kivitelező határozza meg úgy, hogy az a hiba jellegével összhangban legyen a tisztességes üzleti gyakorlat elvével.
Cikk VI.
Szellemi tulajdon
6.1 Az Eszközhöz kapcsolódó minden szellemi tulajdonjog, ideértve a szoftvert, terveket, rajzokat, gyártási folyamatokat és más eszközöket, amelyek az Eszköz részét képezik, és alkalmasak a szellemi tulajdonjog tárgyává válni (továbbiakban együttesen „Az Eszközhöz kapcsolódó szellemi tulajdon“), a Megrendelőt illeti.
6.2 A Megrendelő jogosult az Eszközzel kapcsolatos szellemi tulajdonjogokat csak az Eszköz megfelelő használatához szükséges mértékben használni. Minden kétséget kizáróan a szerződő felek kijelentik, hogy a Megrendelő nem készíthet replikákat az Eszközről vagy annak bármely részéről, nem készíthet másolatokat a szoftverekről, tervekről és rajzokról, és nem teszi lehetővé az Eszköz vagy annak bármely része, szoftver, tervek és rajzok harmadik fél számára történő hozzáférhetőségét.
Cikk VII.
Záró rendelkezések
7.1 A Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései előnyben részesülnek az Megrendelő hasonló általános szerződési feltételeivel szemben. A szerződő felek által a 1.2 pont szerinti árak árajánlatában megállapodott feltételek előnyben részesülnek ezen ÁSZF-el szemben.
7.2 Az a szerződő fél, amely az kötelezettségszegésével kárt okoz a másik szerződő félnek, köteles azt teljes egészében megtéríteni, még akkor is, ha a megsértett kötelezettség teljesítése szerződéses büntetéssel van biztosítva.
7.3 A szerződéstől való elállás ebben a szerződésben kifejezetten meghatározott jogszabályi esetek kivételével sem érinti a szerződéses büntetésekre, a bizalmas információk védelmére és az eszközzel kapcsolatos szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket.
7.4 A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a szerződés tartalma, valamint az annak megkötése és teljesítése során egymásnak nyújtott minden információ bizalmas információ.
7.5 A szerződő felek jogi kapcsolatait a Szlovák Köztársaság jogrendje szabályozza, kivéve annak ütközési rendelkezéseit. 7.6 A Szlovák Köztársaság bíróságai jogosultak a szerződő felek közötti viták eldöntésére.
Felügyeleti hatóság:
|
SOI felügyelőség székhellyel Bratislavában a Bratislava régióban |
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 felügyeleti végrehajtási osztály Tel. sz.: 02/ 58 272 172 – 3; 02/ 58 272 106 Fax sz.: 02/ 58 272 170 e-mail: ba@soi.sk |
